Stadt Heidenau

Bereitstellung eines flächendeckenden Gigabitnetzes und Angebot breitbandiger Telekommunikationsdienste für unterversorgte Adressen der Stadt Heidenau im Wirtschaftlichkeitslückenmodell im Rahmen des Lückenschluss-Programms nach Nr. 9.1 der Gigabit-Richtlinie 2.0.

Sanierung Oberschule "Johann Wolfgang von Goethe" - 01809 Heidenau - Mehrzweckraum (MZR) mit Verbinder - Heizung, Sanitär und Lüftung

Sanierung Oberschule "Johann Wolfgang von Goethe" - 01809 Heidenau - Mehrzweckraum (MZR) mit Verbinder

Sanierung Oberschule "Johann Wolfgang von Goethe" - 01809 Heidenau - Mehrzweckraum (MZR) mit Verbinder - Elektroinstallation

a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Stadt Heidenau; Straße, Hausnummer: Dresdner Str. 47; Postleitzahl: 01809; Ort: Heidenau; Land: DE; Telefon: +49 3529571214; Fax: +49 352957111214; Internet-Adresse: www.heidenau.de b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können schriftlich oder elektronisch abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Bauvertrag e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Stadt Heidenau; Straße, Hausnummer: Rosa-Luxemburg-Straße, Melanchthonstraße; Postleitzahl: 01809; Ort: Heidenau; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: Das geplante Bauvorhaben beinhaltet folgende wesentlichsten Leistungen: Rosa-Luxemburg-Straße o Hauptkanal (Erneuerung: DN 400=39 m, DN 300=40 m; Renovierung mit Schlauchliner: DN 600=180 m, DN 500=59 m, DN 400=219 m, DN 250=19 m); o Anschlusskanäle (Erneuerung: DN 150-250=32 St.=162 m, Partielle Erneuerung: DN 150-200=2 St.=6 m, Renovierung mit Schlauchliner: DN 150-200= 40 St.=161 m, Verdämmen: DN 400=1 St.=10 m, Außerbetriebnahme: DN 150=23 St.); o Schächte (Erneuerung: DN 1000=2 St., Sanierung RE 2200x1200=1 St., DN 1000=15 St.) Melanchthonstraße o Hauptkanal (Erneuerung: DN 600=3 m, Renovierung mit Schlauchliner: DN 600=21 m + DN 250=65 m) o Anschlusskanäle (Erneuerung: DN 150=12 St.=52 m, Partielle Erneuerung: DN 150=1 St.=2 m, Renovierung mit Schlauchliner: DN 150=2 St.=30 m) o Schächte (Sanierung RE 2300x1250=1 St., RE 2150x1250=1 St., DN 1000=3 St.) g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 15.04.2024, Ende: 30.11.2024, Die Bauleistung ist in 3 Bauabschnitte geteilt (siehe Ausschreibungsunterlagen). j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Nebenangebote sind nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen. Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/2868338/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 12.02.2024, 14:00 Uhr; Bindefrist: 05.04.2024 p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. Schriftliche Angebote (Papierform) sind zu richten an: siehe Buchstabe a). q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Datum: 12.02.2024, 14:00 Uhr; Ort: Stadtverwaltung Heidenau, Rathaus, Dresdner Str. 47, 01809 Heidenau; Personen, die anwesend sein dürfen: Gemäß VOB/A dürfen Sie als Bieter und deren Bevollmächtigte am Submissionstermin teilnehmen. t) Sicherheiten: gemäß § 17 VOB/B i.V.m. Sächsischem Vergabegesetz, § 7 Sicherheitsleistung in den jeweils aktuellen Fassungen u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: gemäß § 16 VOB/B in der aktuellen Fassung v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: Gesamtschuldnerische Haftung mit bevollmächtigtem Vertreter w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: https://www.evergabe.de/auftraege/oeffentlichen-auftrag-vergeben/d3b4feec-28d6-4e1f-9316-68e9a94e7f66/vergabeunterlagen/99380505-6b22-4210-a07e-b67c5d67ff0c/dokumente/748c0186-5933-4d6a-8c2f-627e34078b78/herunterladen Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch die Vorlage der in der "Eigenerklärung zur Eignung" genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Die Angaben sind gemäß § 6a Abs. 2 VOB /A zu machen. Die im Präqualifikationsverzeichnis hinterlegten Referenzobjekte müssen mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sein. x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen, Referat 39; Straße, Hausnummer: Stauffenbergallee 2; Postleitzahl: 01099; Ort: Dresden; Land: DE Entwässerungskanäle

a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Stadt Heidenau; Straße, Hausnummer: Dresdner Str. 47; Postleitzahl: 01809; Ort: Heidenau; Land: DE; Telefon: +49 3529571214; Fax: +49 352957111214; Internet-Adresse: www.heidenau.de b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können schriftlich oder elektronisch abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Bauauftrag e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Astrid-Lindgren-Grundschule; Straße, Hausnummer: Dresdner Str. 62; Postleitzahl: 01809; Ort: Heidenau; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: * Baustelleneinrichtung Fenster+Außentüren, Beiputz oder Verleistung der Fenster * Alte Holzfenster ausbauen abtransportieren und entsorgen (130 Stück) * Neue Fenster (3,35m breit x 2,10m hoch) liefern und montieren (98 Stück) * Neue Fenster (3,35m breit x 1,25m hoch) liefern und montieren (32 Stück) * Alte Außentüren ausbauen und entsorgen (3 Stück) * Neue Außentüren liefern und montieren (3 Stück) * Fensterbänke aussen erneuern, Laibungen beiputzen / Deckleisten montieren (130 Stück) * Fensterbänke 3,35m lang und 0,25m breit, innen erneuern bzw. reparieren (60 Stück) * Baustelleneinrichtung Lichtschutzmontagen * Alten Sonnenschutz demontieren, abtransportieren und entsorgen (130 Stück) * Neuen Sonnenschutz als Raffstore liefern und montieren (130 Stück) g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 31.05.2024, Ende: 31.07.2024 j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Nebenangebote sind nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/2882071/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 27.02.2024, 13:00 Uhr; Bindefrist: 03.05.2024 p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. Schriftliche Angebote (Papierform) sind zu richten an: siehe Buchstabe a). q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Datum: 27.02.2024, 13:00 Uhr; Ort: Stadtverwaltung Heidenau, Rathaus, Dresdner Str. 47, 01809 Heidenau; Personen, die anwesend sein dürfen: Gemäß VOB/A dürfen Sie als Bieter und deren Bevollmächtigte am Submissionstermin teilnehmen. t) Sicherheiten: gemäß § 17 VOB/B i.V.m. Sächsischem Vergabegesetz, § 7 Sicherheitsleistung in den jeweils aktuellen Fassungen u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: gemäß § 16 VOB/B in der aktuellen Fassung v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: Gesamtschuldnerische Haftung mit bevollmächtigtem Vertreter w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: https://www.evergabe.de/auftraege/oeffentlichen-auftrag-vergeben/91eb8d31-0e7b-4b82-9548-99db5745a7cd/vergabeunterlagen/59137746-63b8-4aaf-af95-5a91c18224f7/dokumente/fbbbaf37-6dce-49ee-88dc-1aa0d68941bf/herunterladen Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch die Vorlage der in der "Eigenerklärung zur Eignung" genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Die Angaben sind gemäß § 6a Abs. 2 VOB /A zu machen. Die im Präqualifikationsverzeichnis hinterlegten Referenzobjekte müssen mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sein. x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen, Referat 39; Straße, Hausnummer: Stauffenbergallee 2; Postleitzahl: 01099; Ort: Dresden; Land: DE Fenster/ Türen (Holz),Fenster/ Türen (Kunststoff),Fenster/ Türen (Metall),Sonnenschutzeinrichtungen (außen),Sonnenschutzeinrichtungen (innen)

a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Stadt Heidenau; Straße, Hausnummer: Dresdner Str. 47; Postleitzahl: 01809; Ort: Heidenau; Land: DE; Telefon: +49 3529571214; Fax: +49 352957111214; Internet-Adresse: www.heidenau.de b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können schriftlich oder elektronisch abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Bauauftrag e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Stadt Heidenau; Straße, Hausnummer: Sporbitzer Straße ; Postleitzahl: 01809; Ort: Heidenau; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: Die Befestigung des Gehweges erfolgt mit: 8 cm Betonpflaster (20 cm x 10 cm x 8 cm); 3 cm Bettung (Gesteinkörnungsgemisch 0/5); 19 cm Frostschutzschicht (FSS 0/32 aus 100% gebrochenen Mineralstoffen, Ev2 ≥ 80 N/mm²); 30 cm frostsicherer Oberbau; 30 cm Bodenaustausch in Teilbereichen (0/150 aus 100% gebrochenen Mineralstoffen, Ev2 > 45 N/mm²); Bestand (Auffüllungen F3, Ev2 < 45 N/mm²) Die Befestigung der PKW-Zufahrten erfolgt mit: 10 cm Betonpflaster Verlegerichtung 90° gedreht (20 cm x 10 cm x 10 cm); 3 cm Bettung (Gesteinkörnungsgemisch 0/5); 37 cm Frostschutzschicht (FSS 0/32 aus 100% gebrochenen Mineralstoffen, Ev2 ≥ 100 N/mm²); 50 cm frostsicherer Oberbau; 30 cm Bodenaustausch in Teilbereichen (0/150 aus 100% gebrochenen Mineralstoffen, Ev2 > 45 N/mm²); Bestand (Auffüllungen F3, Ev2 < 45 N/mm²) Die Befestigung der Rückschnittes in der Fahrbahn erfolgt mit: 4 cm Asphaltdeckschicht (SMA 11DS Bitumen 25/55-55-A); 14 cm Asphaltbinderschicht (AC 16 BS Bitumen 25/55-55-A); 18 cm Wiederherstellung Fahrbahn; Bestand (Frostschutzmaterial, Ev2 > 120 N/mm²) g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 27.05.2024, Ende: 30.08.2024 j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Nebenangebote mit Pauschalierungen für Leistungen im Erdbau und/oder die einen Verzicht auf die Stoffpreisgleitklausel beinhalten sind nicht zugelassen. Siehe auch Formular „Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes“. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/2895116/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 05.03.2024, 14:00 Uhr; Bindefrist: 03.05.2024 p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. Schriftliche Angebote (Papierform) sind zu richten an: siehe Buchstabe a). q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Datum: 05.03.2024, 14:00 Uhr; Ort: Stadtverwaltung Heidenau, Dresdner Straße 47, 01809 Heidenau; Personen, die anwesend sein dürfen: Gemäß VOB/A dürfen Sie als Bieter und deren Bevollmächtigte am Submissionstermin teilnehmen. t) Sicherheiten: gemäß § 17 VOB/B i.V.m. Sächsischem Vergabegesetz, § 7 Sicherheitsleistung in den jeweils aktuellen Fassungen u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: gemäß § 16 VOB/B in der aktuellen Fassung v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: Gesamtschuldnerische Haftung mit bevollmächtigtem Vertreter w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: https://www.evergabe.de/auftraege/oeffentlichen-auftrag-vergeben/5188de8a-61bf-48ac-9a48-37b0e4bd0858/vergabeunterlagen/73e9c12c-3197-470b-9dd4-2e7045e35733/dokumente/fb0ba18d-e334-4c8e-b913-2872ef09a587/herunterladen Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch die Vorlage der in der "Eigenerklärung zur Eignung" genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Die Angaben sind gemäß § 6a Abs. 2 VOB /A zu machen. Die im Präqualifikationsverzeichnis hinterlegten Referenzobjekte müssen mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sein. x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen, Referat 39; Straße, Hausnummer: Stauffenbergallee 2; Postleitzahl: 01099; Ort: Dresden; Land: DE Fußwege/ Radwege

a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Stadt Heidenau; Straße, Hausnummer: Dresdner Str. 47; Postleitzahl: 01809; Ort: Heidenau; Land: DE; Telefon: +49 3529571214; Fax: +49 352957111214; Internet-Adresse: www.heidenau.de b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können schriftlich oder elektronisch abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Bauauftrag e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Stadt Heidenau; Straße, Hausnummer: Dresdner Straße; Postleitzahl: 01809; Ort: Heidenau; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: Im Zuge der Straßenbauarbeiten an der Dresdner Straße beabsichtigt die Stadt Heidenau das Straßenbegleitgrün, sowie einen neu errichteten Kreisverkehr mit geeigneten Sorten für Baum-, Strauch- und Stauden neu zu bepflanzen. Damit soll der wichtige Knotenpunkt in der Stadt markant als Heidenaus Ortseingang gestaltet werden. Die Maßnahmen zur Bepflanzung werden nach Abschluss der Straßen- und Tiefbauarbeiten ausgeführt. - ca. 35 m³ Erdarbeiten - 34 Baumpflanzungen - ca. 1530 m² Strauchpflanzung - ca. 80 m² Staudenpflanzung - Fertigstellungspflege - Entwicklungspflege g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 05.08.2024, Ende: 01.11.2024, Los 1 – Pflanzarbeiten, Beginn: 05.08.2024, Ende: 01.11.2024 Los 1 – Pflanzarbeiten/ Fertigstellungspflege, Beginn: nach Abnahme der Pflanzarbeiten Ende: nach 1 Jahr mit Erreichen eines abnahmefähigen Zustandes Los 2 – Entwicklungspflege, Beginn: nach Abnahme der Fertigstellungspflege, Ende: nach 2 Jahren mit Erreichen eines abnahmefähigen Zustandes j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Nebenangebote sind nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/2911607/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 19.03.2024, 14:00 Uhr; Bindefrist: 03.05.2024 p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. Schriftliche Angebote (Papierform) sind zu richten an: siehe Buchstabe a). q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Datum: 19.03.2024, 14:00 Uhr; Ort: Stadtverwaltung Heidenau, Rathaus, Dresdner Str. 47, 01809 Heidenau; Personen, die anwesend sein dürfen: Gemäß VOB/A dürfen Sie als Bieter und deren Bevollmächtigte am Submissionstermin teilnehmen. t) Sicherheiten: gemäß § 17 VOB/B i.V.m. Sächsischem Vergabegesetz, § 7 Sicherheitsleistung in den jeweils aktuellen Fassungen u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: gemäß § 16 VOB/B in der aktuellen Fassung v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: Gesamtschuldnerische Haftung mit bevollmächtigtem Vertreter w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: https://www.evergabe.de/auftraege/oeffentlichen-auftrag-vergeben/bdd19c3d-ac98-42f4-9816-ee69195dc963/vergabeunterlagen/62e76b7d-5f6d-4110-a9aa-277edfd83c14/dokumente/72b1e233-8501-4968-9ceb-c3377d3559fd/herunterladen Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch die Vorlage der in der "Eigenerklärung zur Eignung" genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Die Angaben sind gemäß § 6a Abs. 2 VOB /A zu machen. Die im Präqualifikationsverzeichnis hinterlegten Referenzobjekte müssen mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sein. x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen, Referat 39; Straße, Hausnummer: Stauffenbergallee 2; Postleitzahl: 01099; Ort: Dresden; Land: DE Landschaftsbau/ Außenanlagen

a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Stadt Heidenau; Straße, Hausnummer: Dresdner Str. 47; Postleitzahl: 01809; Ort: Heidenau; Land: DE; Telefon: +49 3529571214; Fax: +49 352957111214; Internet-Adresse: www.heidenau.de b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können schriftlich oder elektronisch abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Bauauftrag e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Astrid-Lindgren-Grundschule; Straße, Hausnummer: Dresdner Str. 62; Postleitzahl: 01809; Ort: Heidenau; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: siehe Leistungsverzeichnis, u.a.: * Baustelleneinrichtung * Fenster und Türen schützen (600 m²) * Ganzabdeckung Böden mit Filzpappe ()2.100 m²) * Abklebearbeiten an Rasterdecken (1.600 m²) * Korkplatten entfernen (50 m²) * Löcher schließen und 50% Teilspachtelung (500 m²) * Wandflächen 2 x vollflächig spachteln und schleifen (150 m²) * Wandflächen Tapete entfernen, ausbessern, grundieren, Raufasertapete tapezieren (1.175 m²) * Wandflächen weiß streichen (3.900 m²) * Beschichtung mit Spezialgrundierfarbe (150 m²) g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 31.05.2024, Ende: 31.07.2024, Während der angegebenen Bauzeit erfolgen noch in mehreren anderen Gewerken Ausführungsarbeiten an und in dem Schulkomplex, u.a. Fenstererneuerung; Elektro; Heizung und Sanitär; Putz, Maurer und Durchbrüche; Trockenbau; Maler; Innentüren; Bodenbelag. j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Nebenangebote sind nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/2908660/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 26.03.2024, 15:00 Uhr; Bindefrist: 31.05.2024 p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. Schriftliche Angebote (Papierform) sind zu richten an: siehe Buchstabe a). q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Datum: 26.03.2024, 15:00 Uhr; Ort: Stadtverwaltung Heidenau, Rathaus, Dresdner Str. 47, 01809 Heidenau; Personen, die anwesend sein dürfen: Gemäß VOB/A dürfen Sie als Bieter und deren Bevollmächtigte am Submissionstermin teilnehmen. t) Sicherheiten: gemäß § 17 VOB/B i.V.m. Sächsischem Vergabegesetz, § 7 Sicherheitsleistung in den jeweils aktuellen Fassungen u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: gemäß § 16 VOB/B in der aktuellen Fassung v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: Gesamtschuldnerische Haftung mit bevollmächtigtem Vertreter w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: https://www.evergabe.de/auftraege/oeffentlichen-auftrag-vergeben/de32577c-12a2-46ed-b9b9-7eaca4e0ae26/vergabeunterlagen/d9492d8f-0128-49bc-9180-4e879e4aa021/dokumente/06b41f1c-909a-4af9-99cb-720e28b26962/herunterladen Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch die Vorlage der in der "Eigenerklärung zur Eignung" genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Die Angaben sind gemäß § 6a Abs. 2 VOB /A zu machen. Die im Präqualifikationsverzeichnis hinterlegten Referenzobjekte müssen mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sein. x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen, Referat 39; Straße, Hausnummer: Stauffenbergallee 2; Postleitzahl: 01099; Ort: Dresden; Land: DE Maler

a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Stadt Heidenau; Straße, Hausnummer: Dresdner Str. 47; Postleitzahl: 01809; Ort: Heidenau; Land: DE; Telefon: +49 3529571214; Fax: +49 352957111214; Internet-Adresse: www.heidenau.de b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können schriftlich oder elektronisch abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Bauauftrag e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Astrid-Lindgren-Grundschule; Straße, Hausnummer: Dresdner Str. 62; Postleitzahl: 01809; Ort: Heidenau; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: siehe Leistungsverzeichnis, u.a.: * Baustelleneinrichtung * Untergrund reinigen (450 m²) * Bodenbelag, PCV o. Linoleum, elastisch, einlagig, in Bahnen/Platten aufnehmen , liefern und einbauen (450 m²) * Bodenbelag, Textil, einlagig, in Bahnen/Platten aufnehmen (20 m²) * Scheuerleiste/Randleisten aufnehmen (300 m²) g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 31.05.2024, Ende: 31.07.2024, Während der angegebenen Bauzeit erfolgen noch in mehreren anderen Gewerken Ausführungsarbeiten an und in dem Schulkomplex, u.a. Fenstererneuerung; Elektro; Heizung und Sanitär; Putz, Maurer und Durchbrüche; Trockenbau; Maler; Innentüren; Bodenbelag. j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Nebenangebote sind nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/2908663/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 26.03.2024, 16:00 Uhr; Bindefrist: 31.05.2024 p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. Schriftliche Angebote (Papierform) sind zu richten an: siehe Buchstabe a). q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Datum: 26.03.2024, 16:00 Uhr; Ort: Stadtverwaltung Heidenau, Rathaus, Dresdner Str. 47, 01809 Heidenau; Personen, die anwesend sein dürfen: Gemäß VOB/A dürfen Sie als Bieter und deren Bevollmächtigte am Submissionstermin teilnehmen. t) Sicherheiten: gemäß § 17 VOB/B i.V.m. Sächsischem Vergabegesetz, § 7 Sicherheitsleistung in den jeweils aktuellen Fassungen u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: gemäß § 17 VOB/B i.V.m. Sächsischem Vergabegesetz, § 7 Sicherheitsleistung in den jeweils aktuellen Fassungen v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: Gesamtschuldnerische Haftung mit bevollmächtigtem Vertreter w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: https://www.evergabe.de/auftraege/oeffentlichen-auftrag-vergeben/e49259e4-f359-4512-8870-4779bb44e66c/vergabeunterlagen/cd02a094-ee10-4b54-96fc-fd5afc9e277f/dokumente/a6d11674-1471-4213-9cf6-edf517da4174/herunterladen Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch die Vorlage der in der "Eigenerklärung zur Eignung" genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Die Angaben sind gemäß § 6a Abs. 2 VOB /A zu machen. Die im Präqualifikationsverzeichnis hinterlegten Referenzobjekte müssen mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sein. x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen, Referat 39; Straße, Hausnummer: Stauffenbergallee 2; Postleitzahl: 01099; Ort: Dresden; Land: DE Fußbodenbeläge