Zuschlag

Der Südwestrundfunk (SWR) als öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt der ARD versorgt mit den Bundesländern Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz ein Sendegebiet, in dem insgesamt etwa 15 Millionen Menschen leben. Darüber hinaus liefert der SWR dem ARD-Gemeinschaftsprogramm zu und nutzt die Online-Verbreitungswege. Der SWR betreibt in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz ein eigenes terrestrisches UKW-Sendernetz an ca. 100 Standorten zur Versorgung der Bevölkerung mit analogen Hörfunkprogrammen. Die UKW-Sender wurden in den vergangenen Jahrzehnten regelmäßig erneuert, um die UKW-Versorgung mit hoher Qualität zu gewährleisten. Auch in den nächsten Jahren müssen alte UKW-Sendeanlagen ersetzt werden. Die zu ersetzenden UKW-Sendeanlagen haben mit über 20 Jahren Betriebsdauer das Ende ihres technischen Lebenszyklus erreicht, der Betrieb kann durch nur Wartung und In-standhaltung nicht mehr sichergestellt werden. An die Leistungen des Auftragnehmers stellt der Auftraggeber folgende Anforderungen:  Bereitstellung einer Projektleitung als zentrale Ansprechperson für den Auftraggeber, Teilnahme an einem Kickoff-Termin zu Beginn der Vertragslaufzeit  Nachweis der Typmusterprüfung nach den Technischen Richtlinien der ARD für alle davon betroffenen, angebotenen Komponenten. Lieferung von UKW-Sendeanlagen: • UKW-Sender mit 10 KW Sendeleistung und Wasserkühlung • UKW-Sender mit 5 KW Sendeleistung und Wasserkühlung • Funktionskomponenten für den Aufbau der Sendeanlagen - Pumpen - Rüstsätze Sender -Messstellen (Richtkoppler) -Prüflasten - Rüstsätze Prüflast - Wärmetauscher mit weiteren zugehörigen Funktionskomponenten (z.B. Wärmetauscher-Gestelle, Edelstahlverrohrung, Kühlwasserschläuche, etc.) - Weichenanschlüsse  Leistungen zur Implementierung an den Standorten der Sendeanlagen: • Bautechnische Begehung (BTB) • Planungsleistungen (z.B. Gestellpläne, Elektroanschlüsse, etc.) • Lieferleistungen • Aufbau der Sendeanlagen • Aufbauarbeiten der Kühlung • Inbetriebnahme und Abnahme der Sendeanlagen am jeweiligen Standort  Serviceleistungen im Regelbetrieb der UKW-Sendeanlagen: • Technische Unterstützung (optional) • Ersatzteilversorgung Der SWR als Auftraggeber beabsichtigt, die technische Erneuerung mehrerer großer UKW-Sendeanlagen in den Jahren 2026 bis 2029. Ziel des Vergabeverfahrens ist der Abschluss einer Rahmenvereinbarung mit einem geeigneten Auftragnehmer zur Lieferung und Implementierung von 7 großen UKW-Sendeanlagen an Standorten in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Der Auftragnehmer muss in der Lage sein, die in diesen Unterlagen beschriebenen Erneuerungen vorzubereiten, die erforderlichen Liefer- und Montageleistungen zu erbringen, sowie diese an den Standorten zu montieren, zu integrieren und abschließend ge-meinsam mit dem SWR in Betrieb zu nehmen. Die Leistungen werden je Sendestandort als Abruf aus dieser Rahmenvereinbarung beauftragt. Dabei sind jeweils mindestens zwei Standorte pro Kalenderjahr zur Erneuerung vorgesehen. Der beabsichtigte Beginn der Laufzeit der Rahmenvereinbarung ist geplant für den 08.05.2026, jedoch frühestens mit Erteilung des Zuschlags. Die Rahmenvereinbarung wird mit einer Grundlaufzeit von 3 Jahren abgeschlossen und kann optional durch den Auftraggeber einmalig um 12 Monate verlängert werden. Die Rahmenvereinbarung endet damit spätestens nach einer Laufzeit von 48 Monaten. Die Abnahmemengen sind in der „Vertragsunterlage“ in Kapitel 4.2 dargestellt. Mindestabnahmemenge: 4 St. UKW-Sendeanlagen; Geplante Abnahmemenge: 7 St. UKW-Sendeanlagen; Optionale Höchstmenge: 7 St. UKW-Sendeanalagen.

Hausmeisterdienste Jobcenter Wesel Ziel der Ausschreibung ist der Abschluss eines Rahmenvertrages zur Erbringung von Hausmeisterdienstleistungen für die vom RIM Düsseldorf betreuten Liegenschaften der Jobcenter (gE) im Kreis Wesel. Das Personal des Jobcenters soll von allen Arbeiten entlastet werden, die nicht unmittelbar zur Erledigung der operativen Aufgaben, sondern dem Betrieb des Gebäudes und seiner betriebstechnischen Anlagen dienen oder die in Zusammenhang mit der Herstellung und der Erhaltung der Arbeitsfähigkeit des Jobcenters als Betriebsstätte stehen. Der AN verpflichtet sich, ausschließlich fachkundiges und zuverlässiges Personal mit abgeschlossener Berufsausbildung in einem von den Industrie- und Handelskammern anerkannten handwerklich-technischen Beruf oder mit vergleichbarer Qualifikation einzusetzen. Dem AG steht dafür ein Prüfungsrecht zu. Der Vertrag tritt mit Zuschlag in Kraft. Die Leistungsausführung beginnt (nach ggf. notwendigen Vorarbeiten) spätestens einen Monat nach Zuschlag und endet nach Ablauf von 48 Monaten gleichzeitig mit der Vertragslaufzeit, ohne dass es einer Kündigung bedarf. Es wird eine Kündigungsmöglichkeit für beide Seiten zur Hälfte der Laufzeit mit einer Frist von 8 Monaten vereinbart. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Leistungsbeschreibung.

Sanierung und Umbau Poppenhusenstraße 6–10, Hamburg Gegenstand der Ausschreibung ist die architektonische Planung für die Sanierung und den Umbau des denkmalgeschützten Gebäudekomplexes Poppenhusenstraße 6–10 in Hamburg. Das Gebäudeensemble stammt aus den 1950er Jahren und verfügt über eine architektonisch und räumlich prägende, einzigartige Kassenhalle, die ein wesentliches Identitätsmerkmal des Bestands darstellt. Ziel des Projekts ist die bauliche Sanierung sowie der funktionale Umbau des Gebäudes zur Nutzung durch den Hamburg Service, unter anderem als Ausbildungsstandort. Die zukünftige Nutzung erfordert eine funktionale, wirtschaftliche und denkmalgerechte Anpassung des Bestands an heutige Anforderungen, insbesondere im Hinblick auf Arbeits- und Ausbildungsräume, technische Gebäudeausrüstung sowie Aufenthaltsqualität. Planungsgrundlagen Als Grundlage für die weitere Planung liegt eine Machbarkeitsstudie vor, die in enger Abstimmung mit dem zukünftigen Mieter (Hamburg Service) erarbeitet wurde. Bestandteil dieser Studie ist eine Feinbelegungsplanung, die als verbindliche Basis für die nachfolgenden Planungsleistungen gilt. Die entsprechenden Unterlagen sind Bestandteil der Ausschreibung. Das gesamte Gebäude steht unter Denkmalschutz. Sämtliche Maßnahmen sind in enger Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde zu entwickeln. Für das Vorhaben ist eine denkmalrechtliche Genehmigung erforderlich. Besondere Planungsanforderungen Ein zentrales Planungsthema stellt die Sanierung und funktionale Ertüchtigung der großen Kassenhalle dar. Hierbei sind insbesondere folgende Aspekte von besonderer Bedeutung: • Heizungs- und Kühlkonzept unter Berücksichtigung der besonderen Raumgeometrie und des Denkmalwerts • Raumakustik und Schallabsorption in der Halle • Elektroplanung • Erhalt und sensible Weiterentwicklung der denkmalprägenden Elemente • Flachdachsanierung • Glasaustausch der Bestandsfenster. Hierfür ist eine enge und kontinuierliche Abstimmung mit den Fachplanern, insbesondere derTechnischen Gebäudeausrüstung und der Akustikplanung, zwingend erforderlich. Bauabschnitte und Terminrahmen Die Umsetzung des Gesamtprojekts erfolgt in fünf Bauabschnitten. Die detaillierte Aufteilung der Bauabschnitte ist den Ausschreibungsunterlagen beigefügt. Die Dachsanierung und der Glasaustausch sind dort sowohl in den Kosten als auch in den Terminen nicht enthalten. Der erste Bauabschnitt ist bereits terminlich festgelegt und soll im August 2026 realisiert werden. Für diesen Bauabschnitt steht ein Baufenster von acht Wochen zur Verfügung, was eine besonders präzise, terminorientierte Planung erfordert. Die Beauftragung der Leistungen erfolgt in vier Stufen: Stufe 1: LPH 1-3 Stufe 2: LPH 4 Stufe 3: LPH 5-7 Stufe 4: LPH 8. Mit dem Zuschlag wird die erste Stufe beauftragt. Die Beauftragung der weiteren Stufen erfolgt optional. Ein Anspruch auf die Beauftragung weiterer Stufen besteht nicht.

a) Zur Angebotsabgabe auffordernde Stelle: Name des Auftraggebers: Handwerkskammer zu Leipzig; Bereich/Abteilung: Technik / Allgemeine Verwaltung; Straße, Hausnummer: Dresdner Straße 11/13; Postleitzahl: 04103; Ort: Leipzig; Land: Deutschland; E-Mail: verwaltung.btz@hwk-leipzig.de; Telefonnummer: +49 3429130170; Fax: +49 3429186590; Internetadresse: www.hwk-leipzig.de; Den Zuschlag erteilende Stelle: s.o.; Stelle, bei der die Angebote oder Teilnahmeanträge einzureichen sind: s.o. b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Form, in der Teilnahmeanträge oder Angebote einzureichen sind: Angebote können schriftlich oder elektronisch abgegeben werden; Anschrift, an die die Angebote elektronisch zu übermitteln sind: www.evergabe.de d) Art und Umfang der Leistung: Lieferung und Montage von Teilnehmertischen und Stühlen für die Theorieräume des Bildungs- und Technologiezentrum als Ersatz für vorhandenes Mobiliar. Lieferumfang o 44 Teilnehmertische rollbar inkl. Zubehör für Elektrifizierung (Konferenztisch REISS TABILO; Code: TA47) o 88 Teilnehmerstühle stapelbar (Kunststoffstapelstuhl Kastel Kalea; Code: KA-1) Mobiliar muss passend zu bereits vorhandenen Tischen und Stühlen in Theorieräumen sein. Deswegen erfolgt die Angabe des Herstellers und Typs.; Orte der Leistungserbringung: Offizielle Bezeichnung: Handwerkskammer zu Leipzig; Straße, Hausnummer: Steinweg 3; Postleitzahl: 04451; Ort: Borsdorf; Land: Deutschland e) Ggf. Anzahl, Größe und Art der einzelnen Lose: entfällt, da keine losweise Vergabe f) Nebenangebote sind nicht zugelassen g) Ausführungsfrist: Beginn: 01.05.2026; Ende: 12.06.2026; Detailabsprache erfolgt vor der Beauftragung h) Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. i) Angebotsfrist: 23.03.2026, 10:00 Uhr; Bindefrist: 30.04.2026 j) Höhe etwa geforderter Sicherheitsleistungen: VOL 4.3 "Zusätzliche Vertragsbedingungen" k) Wesentliche Zahlungsbedingungen oder Angabe der Unterlagen, in denen sie enthalten sind: VOL 4.3 "Zusätzliche Vertragsbedingungen" VOL 4.15 "Ergänzende Vertragsbedingungen" Festlegung erfolgt vor Beauftragung l) Mit dem Angebot oder dem Teilnahmeantrag vorzulegenden Unterlagen, die die Auftraggeber für die Beurteilung der Eignung des Bewerbers oder Bieters verlangen: siehe Vergabeunterlagen m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) Angabe der Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden: entfällt, siehe Vergabeunterlagen Möbel (Sonstige),Möbel (Bildungseinrichtungen)

a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Stadtverwaltung Großröhrsdorf; Bereich/Abteilung: Bauverwaltung; Straße, Hausnummer: Rathausplatz 1; Postleitzahl: 01900; Ort: Großröhrsdorf; Land: DE; Telefon: +49 3595228365 b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden. d) Art des Auftrages: öffentlicher Bauauftrag e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Ersatzneubau der Jahn-Turnhalle in Großröhrsdorf; Straße, Hausnummer: Am Festplatz 1a; Postleitzahl: 01900; Ort: Großröhrsdorf; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: Lüftungsgeräte, Installationen, Dämmung, Kältetechnik - Lieferung, Montage, Wartung g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn ca. Juli 2026 j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Formblatt 211 l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3332553/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 23.03.2026, 09:00 Uhr; Bindefrist: 06.05.2026 p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Datum: 23.03.2026, 11:00 Uhr; Ort: Bauamt Stadtverwaltung Großröhrsdorf, elektronisch über evergabe; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter oder deren Bevollmächtigte mit Vorlage einer Vollmacht des Bieters t) Sicherheiten: nicht angegeben u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Formblatt 214 v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: nicht angegeben w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: nicht angegeben x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen; Bereich/Abteilung: 1. Vergabekammer des Freistaates Sachsen; Straße, Hausnummer: Braustraße 2; Postleitzahl: 04107; Ort: Leipzig; Land: DE Klimatechnik-/ Lüftungstechnik,Kältetechnik,Isolierung/ Dämmung (Haustechnik),Wartung (Haustechnik),Reparatur/ Wartung (Technische Anlagen)

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name und Anschrift: Stadt Schönebeck (Elbe) Markt 1 39218 Schönebeck (Elbe) Telefon: +49 3928-710-308 Fax: +49 3928-710-345 E-Mail: vergabestelle@schoenebeck-elbe.de Internet: https://www.schoenebeck.de b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer: 26-07-019 c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen Zugelassene Angebotsabgabe elektronisch in Textform d) Art des Auftrags Ausführung von Bauleistungen e) Ort der Ausführung 39217 Schönebeck (Elbe) Ortsteil Pretzien f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen Art der Leistung: Lieferung und Aufbau von Outdoor-Fintnessgeräten Umfang der Leistung: Lieferung und Montage: 2 x Outdoor Beintrainers 1 x Double Hüftschwinger 1 x Outdoor Rückentrainer/ Brustpresse 1 x Beinpresse für 2 Personen 1 x Sitzfahrrad Duo g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage: Zweck des Auftrags: h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f) Vergabe nach Losen: Nein i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung: 04.05.2026 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 30.06.2026 weitere Fristen: j) Nebenangebote nicht zugelassen k) mehrere Hauptangebote nicht zugelassen l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19c747ce172-74edc0bfdb537ca Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen: Nein Nachforderung: Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert o) Ablauf der Angebotsfrist am: 23.03.2026 um: 10:00 Uhr Ablauf der Bindefrist am: 23.04.2026 p) Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen) q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen Deutsch r) Zuschlagskriterien nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: Niedrigster Preis s) Eröffnungstermin Der Eröffnungstermin entfällt, es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen. Ort: Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: entfällt, da elektronische Eröffnung t) geforderte Sicherheiten u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften w) Beurteilung der Eignung Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich: liegt den Unterlagen bei Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen: x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A): Vergabekammer Land Sachsen-Anhalt Ernst-Kamieth-Straße 2 06112 Halle (Saale) y) Sonstige Angaben Sportplätze/ Sportgeräte,Sporteinrichtungen/ Sportgeräte/ Freizeitartikel

Nationale Ausschreibung nach VOL/A Öffentliche Ausschreibung Vergabenr.: HWK2600631 a) Zur Angebotsabgabe auffordernde Stelle, zuschlagserteilende Stelle: Name und Anschrift: Handwerkskammer Dresden Am Lagerplatz 8 01099 Dresden Deutschland Telefonnummer: +49 3514640-30 Telefaxnummer: +49 3514640-34306 E-Mail-Adresse: vergabe@hwk-dresden.de Internet-Adresse: www.hwk-dresden.de Zuschlagserteilende Stelle: Siehe oben b) Art der Vergabe (§ 3 VOL/A): Verfahrensart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können abgegeben werden: elektronisch mit fortgeschrittener Signatur elektronisch mit qualifizierter Signatur elektronisch in Textform Anschrift zur Einreichung schriftlicher Angebote: ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen) d) Art und Umfang sowie Ort der Leistung: Art der Leistung: Erstellung eines Gebäudemodells im Maßstab 1:100 mit Acrylglashaube und Sockel Menge und Umfang: Erstellung eines Gebäudemodells im Maßstab 1:100 mit Acrylglashaube und Sockel Ort der Leistung: Handwerkskammer Dresden Am Lagerplatz 8 01099 Dresden e) Losaufteilung: Losweise Vergabe: Nein Angebote sind möglich für: die Gesamtleistung f) Nebenangebote sind nicht zugelassen g) Liefer-/Ausführungsfrist: Beginn: Ende: h) Stelle zur Anforderung der Vergabeunterlagen: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Anschrift der Stelle, bei der die Vergabeunterlagen eingesehen werden können: Anschrift: Handwerkskammer Dresden Am Lagerplatz 8 01099 Dresden Deutschland i) Ablauf der Angebots- und Bindefrist: Angebote sind einzureichen bis: 23.03.2026 12:00 Ablauf der Bindefrist: 22.04.2026 j) Höhe etwa geforderter Sicherheitsleistungen: k) Wesentliche Zahlungsbedingungen: Beachten Sie bitte unsere Allgemeinen Einkaufsbedingungen und Datenschutzhinweise sowie den Bieterleitfaden zur Angebotserstellung: https://transfer.hwk-dresden.de/Download.zul?item=5d4ab508-76a8-4fd1-9a69-171b76a912a6 (Inhalt: Bieterleitfaden, Datenschutzerklärung, AEB, VOL/B, Handbuch Bietercockpit) Vertragsbestandteile werden in nachfolgender Reihenfolge: die Angaben gemäß den Vergabeunterlagen die AEB der Handwerkskammer Dresden die VOL/B l) Unterlagen zur Eignungsprüfung: Liste der vorzulegenden Unterlagen: Bitte reichen Sie folgende Unterlagen mit Angebotsabgabe ein: - ausgefülltes und unterschriebenes Angebotsschreiben - ausgefülltes und unterschriebenes Leistungsverzeichnis - ausgefüllte und unterschriebene Eigenerklärung VOL/A - Produktdatenblätter - Referenz n) Angabe der Zuschlagskriterien: Der niedrigste Preis: Ja Modellbau

Nationale Ausschreibung nach UVgO Öffentliche Ausschreibung Vergabenr.: 036_BLGG_01-2026-0004 1. Zur Angebotsabgabe auffordernde Stelle, zuschlagserteilende Stelle: Name und Anschrift: Berufsförderungswerk Leipzig gemeinnützige GmbH Georg-Schumann-Straße 148 04159 Leipzig Deutschland Telefonnummer: +49 3419175-0 Telefaxnummer: +49 3419175-104 E-Mail-Adresse: vergabestelle@bfw-leipzig.de Internet-Adresse: http://www.bfw-leipzig.de Zuschlagserteilende Stelle: Siehe oben 2. Verfahrensart (§ 8 UVgO): Verfahrensart: Öffentliche Ausschreibung 3. Angebote können abgegeben werden: elektronisch in Textform elektronisch mit fortgeschrittener Signatur elektronisch mit qualifizierter Signatur Anschrift zur Einreichung schriftlicher Angebote: ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen) 4. Zugriff auf Vergabeunterlagen: 4. Maßnahmen zum Schutz der Vertraulichkeit und die Informationen zum Zugriff auf die Vergabeunterlagen (§ 29 Abs. 3): Entfällt (siehe 9.). 5. Art und Umfang sowie Ort der Leistung: Art der Leistung: Beschaffung Apple-MacBooks, Netzteile und Monitore Menge und Umfang: 30 Stück Apple MacBook mit Netzteilen 34 Stück 27" Monitore für Grafikbearbeitung Ort der Leistung: Berufsförderungswerk Leipzig gemeinnützige GmbH Georg-Schumann-Straße 148 04159 Leipzig Deutschland 6. Losaufteilung: Losweise Vergabe: Ja Angebote sind möglich für: alle Lose Beschreibung der Losaufteilung: Los 1: Lieferung 30 Stück Apple MacBook mit Netzteilen Los 2: Lieferung 34 Stück 27" Monitore für Grafikbearbeitung 7. Nebenangebote sind nicht zugelassen 8. Etwaige Bestimmungen über die Ausführungsfrist: Beginn der Ausführungsfrist: Ende der Ausführungsfrist: Bemerkung zur Ausführungsfrist: sobald als möglich nach Zuschlagerteilung (spätestens 3 Wochen nach Zuschlagserteilung) 9. Elektronische Adresse, unter der die Teilnahmewettbewerbsunterlagen/Vergabeunterlagen abgerufen werden können: https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19c65c90543-c2158c1f050c9f9 10. Ablauf der Angebots- und Bindefrist: Angebote sind einzureichen bis: 23.03.2026 10:00 Ablauf der Bindefrist: 23.04.2026 11. Höhe der etwa geforderten Sicherheitsleistungen: : 12. Wesentliche Zahlungsbedingungen: : Innerhalb von 14 Tagen 2 % Skonto; innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug 13. Ggf. mit dem Angebot vorzulegende Unterlagen zur Eignungsprüfung des Bewerbers: : Eigenerklärung Russland-Sanktionen Eigenerklärung zur Eignung im Vergabeverfahren 124_LD 14. Angabe der Zuschlagskriterien: Der niedrigste Preis: Ja 15. Sonstiges: es gelten die beigefügten Zusätzlichen Vertragsbedingungen für Liefer-u.Dienstleistungen Hardware

Nationale Ausschreibung nach VOL/A Öffentliche Ausschreibung Vergabenr.: Dkfz 2026/03 a) Zur Angebotsabgabe auffordernde Stelle, zuschlagserteilende Stelle: Name und Anschrift: Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen - SG Innere Verwaltung (AG Fuhrpark) Bahnhofstraße 14 01796 Pirna Deutschland Telefonnummer: +49 3501-7960 Telefaxnummer: +49 3501-796103 E-Mail-Adresse: poststelle@ltv.sachsen.de Internet-Adresse: www.talsperren-sachsen.de Zuschlagserteilende Stelle: Siehe oben b) Art der Vergabe (§ 3 VOL/A): Verfahrensart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können abgegeben werden: elektronisch mit fortgeschrittener Signatur elektronisch mit qualifizierter Signatur elektronisch in Textform Anschrift zur Einreichung schriftlicher Angebote: ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen) d) Art und Umfang sowie Ort der Leistung: Art der Leistung: Los 1 - Anhänger Arbeitsmaschine Holzhacker Los 2 - Raupenholzhacker mit Transportanhänger Menge und Umfang: Los 1 - 1 Anhänger Arbeitsmaschine Holzhacker Los 2 - 1 Raupenholzhacker mit Transportanhänger Ort der Leistung: Los 1 Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen Talsperre Malter Am Stausee 6 01744 Dippoldiswalde/OT Seifersdorf Los 2 Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen Staumeisterei Lohsa Am Silbersee 1A 02999 Lohsa e) Losaufteilung: Losweise Vergabe: Ja Angebote sind möglich für: ein oder mehrere Lose Beschreibung der Losaufteilung: f) Nebenangebote sind nicht zugelassen g) Liefer-/Ausführungsfrist: Beginn: 27.04.2026 Ende: 31.08.2026 keine h) Stelle zur Anforderung der Vergabeunterlagen: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Anschrift der Stelle, bei der die Vergabeunterlagen eingesehen werden können: Anschrift: i) Ablauf der Angebots- und Bindefrist: Angebote sind einzureichen bis: 23.03.2026 13:00 Ablauf der Bindefrist: 22.04.2026 j) Höhe etwa geforderter Sicherheitsleistungen: keine k) Wesentliche Zahlungsbedingungen: Innerhalb von 24 Tagen ohne Abzug l) Unterlagen zur Eignungsprüfung: Liste der vorzulegenden Unterlagen: ausgefüllte Anlage Leistungsbeschreibung (als Anlage beigefügt) - technische Beschreibung und Prospekt vom Holzhacker - Selbsterklärung MiLoG (als Anlage beigefügt) - Erklärung über die Verarbeitung personenbezogener Daten (als Anlage beigefügt) n) Angabe der Zuschlagskriterien: Der niedrigste Preis: Ja Anhänger,Forsttechnik

Die Auftraggeberin (im Folgenden: AG) schreibt vorliegend Dacharbeiten in Form der Dachabdichtungs-, Dachbegrünungs- und Klempnerarbeiten für den Neubau der Petrus-Canisius-Grundschule in Weeze europaweit aus. Eine ausführliche Projektbeschreibung und das entsprechende Leistungssoll sind der Leistungsbeschreibung mit den entsprechenden Anlagen (Anlagenkonvolut 03) zu entnehmen. Es wird den Bietern dringend empfohlen, sich vor Abgabe des Angebotes von den örtlichen Gegebenheiten und den auszuführenden Arbeiten im Rahmen einer Ortsbesichtigung ein genaues Bild zu machen, um Fehleinschätzungen bei der Preisbildung zu vermeiden. Sollte sich der bezuschlagte Bieter später auf Um-stände berufen, welche bei einer Ortsbesichtigung erkennbar gewesen wären, ist er mit diesem Vorbringen präkludiert. Die Anmeldung für eine entsprechende Ortsbesichtigung erfolgt über die Nachrichtenfunktion des Vergabeportals. 2. Leistungszeitraum Der Leistungszeitraum erstreckt sich für die hier einschlägige Leistung voraussichtlich vom 06.05.2026 bis zum 07.09.2026. Die Fertigstellung der hier aus-geschriebenen Leistungen ist nach den Bauteilen zu unterscheiden: • Bauteil A: Endfertigstellungstermin am 04.09.2026 • Bauteil B: Endfertigstellungstermin am 04.09.2026 • Bauteil C: Endfertigstellungstermin am 07.09.2026 Folgende Meilensteine des Rahmenterminplans Dach (Bestandteil des Anlagenkonvoluts 3) sind zwingend einzuhalten: • Bauteil A dicht: 24.06.2026 • Bauteil B dicht: 25.08.2026 • Bauteil C dicht: 18.08.2026 Die weiteren zeitlichen Vorgaben können den BVB (Anlage 04) und dem Bauzeitenplan bzw. dem Rahmenterminplan Dach (Bestandteile des Anlagenkonvoluts 03) entnommen werden. ACHTUNG: In Bezug auf die Terminplanung sind unbedingt die Vorgaben aus dem vom Auftraggeber vorgegebenen Bauzeitenplan und des Rahmenterminplans Dach (Anlagenkonvolut 03) zu beachten. Die Bieter müssen aufgrund der zeitlichen Taktung mit dem unmittelbaren Leistungsbeginn ab Zuschlagserteilung rechnen. 3. Angebotsaufforderung Sie sind freundlich eingeladen, anhand dieser Aufforderung und den diesem Schreiben beiliegenden Vergabe-/Vertragsbedingungen ein Angebot abzugeben. Bitte benutzen Sie hierfür die beigefügten Formularblätter. Erläuternd wird zu den Grundlagen des Angebots auf Folgendes hingewiesen: • Das genaue Leistungssoll ergibt sich aus dem Leistungsverzeichnis mit den entsprechenden Anlagen (Anlagenkonvolut 03). • Die im Leistungsverzeichnis genannten Qualitäten als Grundlage der vorliegenden Planungsinhalte sind als Mindestanforderungen zu verstehen. • Vertragliche Einzelheiten sind den Besonderen Vertragsbedingungen (BVB – Einheitspreisvertrag - Anlage 04) und dem Leistungsverzeichnis inkl. ZTV (Anlagenkonvolut 03) zu entnehmen. • Der obsiegende Bieter wird vor der eigentliche Zuschlagserteilung aufgefor-dert, die entsprechende Urkalkulation beim AG einreichen. • Die Formulare VHB Bund 221 „Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation“ und 222 „Preisermittlung über die Endsumme“ werden ggf. im Rah-men der Angebotsprüfung durch die Vergabestelle angefordert. Die vorgenannten Formulare müssen nicht mit dem Angebot eingereicht werden. • Die Bieter müssen mit dem Angebot schriftlich zusagen, dass die im Bau-zeitenplan, Rahmenterminplan Dach und den BVB des Auftraggebers (Anlagenkonvolut 03) angegebenen Termine bestätigt und eingehalten werden (für die einzureichende schriftliche Bestätigung gibt es keinen Vordruck).